Читаем Бухгалтерский учет полностью

получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных

работ, зафиксированное одним из названных актов.

В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено:

количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер

недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки

безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной

продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также

отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо

допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать

уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно

выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа

Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости

заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой

стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них

неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия

соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке

на рассмотрение арбитражного суда.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

5.2. Юридические адреса сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик: Подрядчик:

___________________ ___________________

М.П. М.П.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

г. _____________ "____"____________ 19___г.

________________________________________________________________________

(полное наименование банка – кредитора)

именуемый в дальнейшем «Банк», в лице____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________

(полное наименование организации-ссудополучателя)

именуемая в дальнейшем «Ссудозаемщик», в лице____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Банк предоставляет Ссудозаемщику кредит на __________________________

______________________________________________________________________________

(цель кредита)

2. Общий размер кредита __________________ тыс. рублей.

Кредит предоставляется на оплату _______________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до "__"_______________20___г.

Погашение ссуды осуществляется путем ___________________________________

При непоступлении средств в погашение кредита в указанный срок задолженность по ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со счета N ____________________ в _________________________ банке.

4. За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере _____ процентов годовых.

Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно после 20 числа каждого месяца в бесспорном порядке инкассовым поручением с расчетного счета Ссудозаемщика.

Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты выдачи средств со

ссудного счета и заканчивается датой зачисления средств в погашение кредита на

ссудный счет Ссудозаемщика.

В случае непоступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со

Ссудозаемщика процентов до 5 числа следующего месяца причитающиеся со Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно оплаченные.

В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк

взыскивает штраф в размере ____ процентов от непогашенной суммы задолженности кредита за каждый день просрочки.

5. Ссудозаемщик обязуется исполнять следующие обязательства:

– предоставить в Банк для оформления и выдачи кредита следующие документы, оформленные в соответствии с действующей банковской практикой:

– устав, баланс, свидетельство о государственной регистрации;

– срочное обязательство по сумме и сроку погашения кредита;

– карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в

установленном порядке;

– использовать полученную ссуду на предусмотренные договором

цели, своевременно погасить полученный кредит вместе с начис ленными процентами, предоставить Банку право контролировать

целевое использование кредита.

При нецелевом использовании кредита, а также невыполнении других условий

договора Банк вправе предъявить ссуду к досрочному взысканию.

6. Банк, руководствуясь предметом договора, обязуется ежемесячно начислять проценты за пользование кредитом и взыскивать их с расчетного счета

Ссудозаемщика инкассовыми поручениями.